Transcript
Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás A Szerződés tárgya: TOP Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási akcióterv elkészítése, várostérségi gazdasági és foglalkoztatási jövőkép és stratégia kidolgozása, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai koordináció és hálózatfejlesztés ellátása Módosítás tárgya: A teljesítési határidő és a fizetési feltételek. Jelen Megállapodás napján született egyrészről a a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megbízó (továbbiakban: Megrendelő) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: H-7621, Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Zrt. Számlaszáma: képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a(z): DMP Konzorcium Tagok adatai: Vezető tag: További tag: További tag: DFT-Hungária Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Semmelweis utca 25. cégjegyzékszáma: adószáma: Számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt. Számlaszáma: képviseli: Pablényi Attila vezérigazgató MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelye: 7621 Pécs, Megye utca 7/1. cégjegyzékszáma: adószáma: Számlavezető pénzintézete: Szigetvári Takarékszövetkezet Számlaszáma: képviseli: Miklós Mónika vezérigazgató Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székhelye: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36. Bírósági bejegyzésének száma: PK /1994/4., ( nyilvántartásba vételi szám) adószáma: Számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt. Számlaszáma: képviseli: Dr. Síkfői Tamás - titkár 1 mint Megbízott (a továbbiakban Vállalkozó), együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. I. A Szerződés módosítás megkötésének jogi előzményei I.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő július hónap 6. napján TOP Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási akcióterv elkészítése, várostérségi gazdasági és foglalkoztatási jövőkép és stratégia kidolgozása, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai koordináció és hálózatfejlesztés ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 113. (1)-(2) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított. I.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, szeptember hó 12. napján írásban az ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. I.3. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként szeptember 30. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a TOP Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási akcióterv elkészítése, várostérségi gazdasági és foglalkoztatási jövőkép és stratégia kidolgozása, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai koordináció és hálózatfejlesztés ellátása tárgyra vonatkozóan, amelynek IV. pontja a szerződés teljesítésének határidejét, az V. pontja a fizetési feltételeket szabályozza. II. A jelen Szerződés módosításának jogi indokai II.1.1. A pályázat benyújtásakor Megrendelő a Támogatási Szerződés megkötésének időpontját előre nem láthatta. Megrendelő a pályázat benyújtása után azonnal megkezdte a megvalósítást, a közbeszerzési eljárást nem feltételes eljárásként indította meg. A Támogatói döntés időközben megérkezett, a Támogatási Szerződés megkötésre került, melyben a projekt fizikai befejezése napja. Ezzel ellentétben a Vállalkozási Szerződés 21. pont II. és II/3. alpontjában a végteljesítési határidő napjában került meghatározásra. II.1.2. A fentieken túlmenően a Vállalkozási Szerződés 21. pontjának utolsó bekezdése az alábbiakról rendelkezik: Szerződő felek akként állapodnak, meg hogy amennyiben a jelen vállalkozási szerződés az ajánlattételi felhívásban megjelölt tervezett szerződéskötés időponthoz képest későbbi időpontban került sor, úgy a részhatáridők és a teljesítési véghatáridő tervezett és a tényeleges szerződéskötési időpont között időtartammal meghosszabbodik. A szerződéskötés tervezett időpontja szeptember 19. napja lett volna, azonban tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződés szeptember 30. napján került megkötésre, indokolttá váltak a 21. pontban meghatározott részteljesítési határidők +11 nappal történő meghosszabbítása, kivéve: - I.1/ alpont: ezen határidő az Eljárást megindító felhívásban és a Vállalkozási szerződésben is elírásra került (korábbi dátum került meghatározásra, mint a szerződéskötést tervezett időpontja) és - II. és II/3. alpont: jelen szerződésmódosítás II.1.1. pontjában meghatározott indokokat figyelembe véve. II.2. Megrendelő a fizetési feltételeket az eljárás során szállítói finanszírozású konstrukcióra figyelemmel írta elő. A Támogatási Szerződés aláírására a közbeszerzési eljárás lefolytatása közben került sor, melyben a finanszírozási feltételek utófinanszírozási konstrukcióra tekintettel kerültek meghatározásra és Megrendelő 2 részére a megítélt támogatási összeg 100 %-a előleg jogcímén kifizetésre került. Ezzel ellentétben a Vállalkozási Szerződés pontjaiban és 40. pontjában foglalt rendelkezések ellentétben állnak a hatályos Támogatási Szerződéssel. II.3. Mindezekre tekintettel a szeptember 30. napján megkötött Vállalkozási szerződés 21. pont II. és II/3. alpontjában, valamint , 28. és 40. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása vált szükségessé. III. A Szerződés módosítása III.1. Szerződő Felek a szeptember 30. napján megkötött Vállalkozási szerződés 21. pont II. és II/3. alpontjában foglaltakat a Támogatási Szerződés rendelkezéseire figyelemmel, továbbá a részteljesítési határidőket az Eljárást Megindító Felhívás f) pontjára figyelemmel az alábbiak szerint módosítják: 21. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésüket határozott időtartamra a szerződés aláírását követően június hónap 24. napig kötik meg egymással. Szerződő felek a teljesítés véghatáridején belül az egyes feladatokhoz kapcsolódóan a vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján az alábbi részhatáridőket határozzák meg. I. TOP Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó szakmai koordináció és hálózatfejlesztés ellátása feladat teljesítésének véghatárideje napja, melyen belül az egyes részfeladatok az alábbiak: I./1. TOP pályázatokban kötelező együttműködési megállapodások megkötése (ill. ezek menedzselése), a paktumszervezet működési szabályzatának kidolgozása, a paktumiroda felállításához kapcsolódó részletes költségvetés kidolgozása és a megyei, valamint megyei jogú városi paktumok (esetünkben a Pécs Paktum és a Baranya megyei paktum) szakmai összehangolása részteljesítési határidő: I./2. Információáramlás-véleménycsere ösztönzése, térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása részteljesítési határidő: I./3. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó megyei jogú város, vagy várostérsége szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése részteljesítési határidő: II. TOP Pécs paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi foglalkoztatási akcióterv elkészítése feladat teljesítésének véghatárideje napja, melyen belül az egyes részfeladatok az alábbiak: II./1. Várostérségi foglalkoztatási akcióterv elkészítése részteljesítési határidő: II./2. Ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítése részteljesítési határidő: II./3. Féléves MJV gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítése - végteljesítési határidő: III. TOP Pécs paktum című pályázathoz kapcsolódóan várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása feladat teljesítésének véghatárideje napja. III./1. Ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv elkészítése részteljesítési határidő: III./2. Tőkevonzást segítő marketingstratégia és kapcsolódó arculati koncepció kidolgozása részteljesítési határidő: IV. TOP Pécs paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi gazdasági és foglalkoztatási jövőkép és stratégia elkészítésének teljesítési véghatárideje: napja. 3 III.2. Szerződő Felek a szeptember 30. napján megkötött Vállalkozási szerződés , 28. pontjaiban és 40. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják: 25. Megrendelő a Kbt (8) bekezdésében írtak szerint a Szerződés elszámolható összege maximum 50%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. 26. A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból történik. A teljes számlaösszeg 100, %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül az Európai Unió finanszírozásával, utófinanszírozás keretében valósul meg. 28. Megrendelő a számla elszámolható összegét 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás keretében számolja el a TOP PC azonosítószámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés terhére. 40. Vállalkozónak nem kell előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtania. IV. Záró rendelkezések IV.1. Szerződő Felek egyezően előadják, hogy a jelen szerződésben meghatározott módosítások a vállalkozási díj változását nem eredményezik, az változatlan marad. IV.2. A szerződésmódosítás a Kbt ában írt tilalmi korlátai nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik, figyelemmel arra, hogy: - a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát; továbbá - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a módosítás szerződéses érték változásával nem jár. IV.3. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik. Jelen szerződésmódosítás 5 (öt) oldalból áll és 7 (hét) eredeti példányban készült. Dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pablényi Attila vezérigazgató DFT-Hungária Zrt. Miklós Mónika vezérigazgató MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Dr. Síkfői Tamás titkár Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara _ pénzügyi ellenjegyzés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 _ jegyzői ellenjegyzés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
