Załącznik Nr 5 - Projekt Umowy

Transcript

UMOWA "Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla Nowy Szpital w Olkuszu z zagwarantowaniem opcjonalnego finansowania inwestycji w formie leasingu operacyjnego" zawarta w dniu……………. r . w Olkuszu pomiędzy: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871,NIP 9552268113, REGON 320592435. reprezentowany przez: …………………………… zwanym w treści umowy „Zamawiającym” ,a ………………………, z siedzibą w ………., ul. ……………………., …..-….. ……………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy …………………… Wydział ………. Gospodarczy KRS pod nr KRS ……………., NIP …………………, REGON …………………….., reprezentowaną przez: ……………………………. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści: §1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla Nowy Szpital w Olkuszu z zagwarantowaniem opcjonalnego finansowania inwestycji w formie leasingu operacyjnego zgodnie ofertą z dnia………………………………. 2. Prace objęte przedmiotem zamówienia: Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii, zastosowany będzie agregat prądotwórczy przystosowany do pracy ciągłej z mocą 400 kVA wraz z układem SZR. Agregat prądotwórczy w wersji obudowanej do montażu na zewnątrz. W CELU POTWIERDZENIA PARAMETRÓW NALEŻY KATALOGOWE PRODUCENTÓW SILNIKA, PRĄDNICY DOŁĄCZYĆ KARTY I AGREGATU LUB OŚWIADCZENIA PODZESPOŁÓW. PRODUCENTÓW LUB GENERALNYCH IMPORTERÓW Parametry techniczne: 1. Moc PRP wg PN-ISO 8528: min. 400 kVA / 320 kW 2. Moc COP wg PN-ISO 8528: min. 340 kVA / 272 kW 3. Load Factor (Współczynnik średniego obciążenia) nie mniejszy niż 0,85 4. Utrzymanie prądu zwarciowego 3xIn (300% prądu znamionowego) przez min. 10s 5. Układ wtryskowy sterowany elektronicznie oparty na listwie wysokiego ciśnienia „common rail” - niedopuszczalne jest zastosowanie mechanicznego sterowania wtryskiwaczami. 6. Agregat ma spełniać warunki dyrektywy emisji substancji szkodliwych STAGE III A 7. Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528 8. Silnik musi mieć gwarancję pewnego rozruchu do temperatury, oleju i cieczy chłodzącej, – minus 20 st. C. UWAGA: rozruch musi być wykonalny bez używania dodatkowych układów podgrzewania silnika i/lub mieszanki tj. grzałki, świece żarowe itp. Rozruch ma następować natychmiast po wciśnięciu przycisku START. 9. Prądnica: moc znamionowa prądnicy, ciągła co najmniej 410 kVA / 328 kW przy 50 Hz / 40 st. C 10. Moc przeciążeniowa prądnicy 1h /12h 450 kVA / 360 kW 11.Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa, jednołożyskowa 12. Wejście do podania sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR Prace towarzyszące: - wykonanie posadowienia agregatu na prefabrykowanej płycie lub płytach drogowych lub słupach fundamentowych - ułożenie kabli odbioru mocy do 30 mb trasy kablowej - ułożenie niezbędnej instalacji elektrycznej: przewody, końcówki kablowe, zabezpieczenia - montaż układu SZR w pomieszczeniu rozdzielni - rozładunek i posadowienie agregatu - montaż, podłączenie, uruchomienie, - pierwsze uruchomienie zespołu i próby pod obciążeniem obiektu (z paliwem na rozruch) - podłączenie sterownika - przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji zespołu - należy przekazać Zamawiającemu w 1 x egzemplarz dokumentacji w języku polskim w wersji papierowej oraz 1 x egzemplarz dokumentacji w języku polskim w wersji elektronicznej zapisanej na CD - wszelkie uzgodnienia, wykonanie projektu, składanie wniosków i uzyskanie decyzji z Zakładem Energetycznym 3. Wykonanie zamówienia wymagane jest w sposób zapewniający funkcjonowanie innych pomieszczeń Zamawiającego. 4. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy oferowany Kupującemu jest nowy i w pełni sprawny. Nadto przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego oraz spełnia wszystkie normy stawiane tego typu urządzeniom. 5. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 20.06.2016 r. Dostawa agregatu w terminie do dnia 31.05.2016 r. Pozostałe prace budowlano-instalacyjne wraz z uzyskaniem pozwoleń z Zakładem Energetycznym i uruchomieniem do dnia 20.06.2016 r. §2 1. Zamawiający nabywa własność przedmiotu umowy za łączną kwotę ………. zł brutto (słownie: ………………… zł 00/100). 2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje cały koszt realizacji przedmiotu umowy, ubezpieczenia, koszt materiałów, VAT itd. 3. Zapłata ceny za przedmiot umowy nastąpi w terminie 60 dni od daty przekazania faktury i po dokonaniu przez strony odbioru bez uwag i zastrzeżeń Kupującego. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji leasingu płatność zostanie uregulowana zgodnie z harmonogramem leasingowym, który stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Strony uzgadniają, iż płatność wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie robót budowlanych nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w oparciu o bez wad i usterek, końcowy protokół odbioru, sporządzony po zakończeniu prac i potwierdzany przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego przedstawiciela Zamawiającego. 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 7. Płatności dokonywane będą w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę. 1. 2. 3. 4. 5. §3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z odbytą wiją lokalną na obiekcie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami polskimi i międzynarodowymi. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów/certyfikatów dla materiałów i urządzeń przeznaczonych do zamontowania. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp oraz odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsce robót i rozbiórki. §4 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 2. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Z ramienia Zamawiającego funkcję przedstawiciela nadzoru pełnić będzie: ……………………………………………………………………………………………..……. 4. Z ramienia Wykonawcy funkcję przedstawiciela pełnić będzie: ……………………………………………………………………………………………..……. 5. Prace nieobjęte przedmiotem umowy oraz roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii. 6. Wykonawca zawiadomi nadzorującego o konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy lub zamiennych w terminie 7 dni przed przystąpieniem do ich wykonania. §5 1. Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie usuwanie usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego mailem bądź faxem usterki lub wady. 2. Okres rękojmi ustala się na okres 12 miesięcy na roboty naprawcze i materiały. 3. Okres rękojmi liczy się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. 4. Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ………… miesięcy. 5. Dokument gwarancji określający jej warunki i zakres Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy. 6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ujawnionych przez Zamawiającego przy odbiorze bądź w okresie gwarancji wad i usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy drogą mailową bądź faxem o wadzie bądź usterce. §6 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia usterek i wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 1. 2. 3. 4. 5. §7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust.5 w wysokości 0,8% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi i gwarancji w terminach określonych w § 5 ust. 1 i 6 umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy jednakże nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia. Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-3 Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy. §8 1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie przepisów księgi III tytułu VII kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (lub od jej części) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności: 1) niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy i opóźnienia się z jego zakończeniem co najmniej o 7 dni, 2) realizacji umowy z nienależytą starannością. §9 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego §10 1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 3. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie. WYKONAWCA ……………………………………. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1 - Oferta złożona przez Oferenta Załącznik nr 2 - Harmonogram leasingu ZAMAWIAJĄCY …………………………………….